当前位置: 首页 > article >正文

装修找人做“私活”有哪些风险?

装修过程中,有的业主为了节省开支,绕开装修公司与装修人员个人订立合同做“私活”,而“私活”进展却往往不尽如人意,有的业主也遭遇了“私活”师傅没有完成装修事项、新居无法入住的窘境。找装修师傅做“私活”的做法是否可取?存在哪些风险?
2020年,严某与某装修公司签订《施工合同》,约定由该装修公司为严某装修住宅,装修公司的代理人为设计师李某。

合同签订后,李某告诉严某,《施工合同》之外的前期水电改造等,可以另找装修师傅来做,费用比某装修公司的报价更便宜。严某遂与李某签订《装修管家合作协议》并支付佣金1万元,李某介绍了装修师傅与严某另行签订了拆除合同和水电安装合同。

但严某没有想到,其另行签订的拆除及水电安装合同却出现工期延误,导致某装修公司迟迟无法进场,《施工合同》无法履行。严某认为,李某系某装修公司指定的设计师,装修公司应该对整体工期延误造成的损失承担赔偿责任,因此诉至法院。

法院经审理认为,本案争议焦点为设计师李某签署和履行《装修管家合作协议》的行为,是否系履行某装修公司职务之行为。首先,严某与某装修公司签订的《施工合同》,明确约定变更施工项目须签署工程项目变更单,设计师李某仅为装修公司《施工合同》的委托代理人,严某应当知晓李某的履职权限仅限于《施工合同》约定工程范围。

其次,《装修管家合作协议》系李某以个人名义与严某签署,严某支付该协议约定佣金也是向李某个人支付,而未按照《施工合同》约定方式支付。李某告知了严某公司与私人两种报价,严某选择的方案并非公司报价价格。因此,李某签署和履行《装修管家合作协议》的行为,与某装修公司无关,某装修公司也非拆除合同和水电安装合同的相对方,相应违约责任也不应由某装修公司承担,法院因此驳回了严某的诉讼请求。

业主绕开装修公司,与装修人员个人订立合同,虽然价格往往更加便宜,但风险也随之增加,业主须更加谨慎。

其一,与装修公司签订合同,合同文本往往更为完整,能够较为清楚地划分双方权利义务。而“私活”师傅接手装修,双方关于装修事项的约定往往不明确,或仅仅是口头约定,造成业主后期维权困难。

其二,装修公司有固定的经营场所,能够提供更可靠的售后服务,业主可以通过公司品牌、口碑、业绩等方面,客观了解公司实力,也可以综合比较进行选择。即使需要后期维权,也可以通过工商部门、行业协会等多种途径进行。而委托“私活”师傅装修,装修合同的相对方就是“师傅”个人,业主对装修师傅的了解往往仅出于片面的熟人介绍,对装修师傅的真实履约能力并不清楚,后期维权也更加艰难。

最后,提醒业主在选择装修对象的过程中,如遇到以低价为噱头准备拉“私活”的装修师傅,建议多方了解家装市场的平均报价,不盲从不轻信,切勿陷入低价诱惑的陷阱,被所谓的低价迷惑双眼。


http://www.kler.cn/news/294615.html

相关文章:

  • Oracle---PAG程序全局区的组成:堆栈区、会话区、游标区、排序区
  • 【debug】nvidia-smi:Failed to initialize NVML: Unknown Error
  • Redis 持久化 AOF、RDB
  • 如果文件从存储卡中被误删除,存储卡数据恢复如何恢复?
  • 【Linux】萌新看过来!一篇文章带你走进Linux世界
  • 【Qt】处理键盘事件
  • Spring-容器:IOC-基于注解管理Bean
  • C++11 --- 智能指针
  • 自然语言处理系列五十》文本分类算法》SVM支持向量机算法原理
  • 超详细!!!electron-vite-vue开发桌面应用之创建新窗口以及主进程和子进程的通信监听(十二)
  • (1)DRF项目服务器部署(Linux/Nginx/Uwsgi)
  • 数据结构---双向链表(内存泄露相关知识)
  • 关于易优cms自定义字段不显示的问题
  • 梧桐数据库(WuTongDB):聚簇索引的原理、实现方法及应用场景
  • [RK3588][Android12] Android->拦截指定进程冻结,避免后台服务长时间运行被系统冻结
  • Spring全局异常处理HandlerExceptionResolver使用
  • 【网络安全基础】网络安全的基本概念与威胁
  • Python批量提取pdf标题-作者信息
  • Redis发布订阅PUB/SUB
  • 04使用python处理交通时空大数据
  • 初识Linux · 进度条
  • K8S 发布应用
  • 【60天备战软考高级系统架构设计师——第十一天:系统集成与测试——集成策略】
  • kafka集群安装
  • OpenFeign的使用(一)
  • 软件测试之UI自动化测试
  • nginx配置中的服务器名称
  • 家政上门小程序系统设计解析
  • C#语言实现最小二乘法算法
  • 怎么强制撤销excel工作表保护?